Шаблон договора на техническое обслуживание автомобилей
Договор № 0
на выполнение работ по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств.
г. Томск « » г.
Индивидуальный предприниматель Шараев Олег Владиславович, действующий на основании Свидетельства ОГРНИП № 318703100087776 (выдано 04.09.2018 г. ИФНС №7 по Томской области код 7017),
именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны, и « », в лице !!!, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее-договор) о нижеследующем:
- Предмет договора.
- Согласно настоящего договора Исполнитель обязуется осуществлять по заданию Заказчика техническое обслуживание и ремонт принадлежащих Заказчику автотранспортных средств, сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
- Перечень и объем работ по техническому обслуживанию определяются Заявкой, поданной Заказчиком в письменной или устной форме по согласованию сторон, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- В случае обнаружения в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию необходимости проведения иных работ, не предусмотренных Заявкой, Исполнитель должен известить об этом Заказчика и получить согласие на их проведение.
- Настоящий договор заключен на срок до 31 декабря 20 г. В случае если ни одна из Сторон настоящего договора не заявит до 15 декабря 20 г. о расторжении данного договора либо не предложит заключить договор на новых условиях, то договор считается продленным на тех же условиях на срок до 31 декабря 20 г.
- Выдача автомобиля Заказчику из сервиса осуществляется по доверенности Заказчика, подписанного двухстороннего акта выполненных работ.
2. Права и обязанности сторон.
2.1 Исполнитель обязуется:
- Выполнять работу с надлежащим качеством;
- Выполнять работу своими средствами и силами;
- Выполнять работу в сроки, согласованные с Заказчиком;
- Выполнять работу в объеме, установленном эксплуатационной и ремонтной документацией Изготовителя автотранспортных средств;
- Передать результаты работ Заказчику по акту приема-передачи, акту выполненных работ;
- Безвозмездно устранять по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более трех дней;
- Инструктировать владельца автотранспортного средства по вопросам соблюдения правил эксплуатации транспортного средства.
- Исполнитель имеет право:
- Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору;
- На своевременную оплату выполненных работ по настоящему договору.
- Заказчик обязан:
- Предоставить к началу проведения работ автотранспортное средство в чистом виде;
- При извещении от Исполнителя об окончании работы осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно поставить в известность исполнителя;
- Оплатить работу в течение пяти банковских дней с момента приемки результата работ.
- Заказчик имеет право:
- Проверять ход и качество работ, выполняемых исполнителем, не вмешиваясь в ход его деятельности;
- Предоставить Исполнителю запасные части для выполнения работ или оплатить предоставленные Исполнителем запасные части;
- В любое время отказаться от исполнения договора до сдачи ему результата работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Цена и порядок расчетов.
- Цена работ по настоящему договору определяется согласно ценам на технические услуги и материалы, установленным Исполнителем.
- Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в течение пяти банковских дней.
- При досрочном расторжении договора Стороны производят взаимные расчеты по фактическим затратам, произведенным на момент прекращения договорных обязательств.
- ИП Шараев Олег Владиславович согласно Уведомления о применении налоговой системы ЕНВД от 19.09.2018 г. не является плательщиком НДС.
4. Ответственность сторон.
- За нарушение сроков оплаты выполненных работ, установленных п.3.3 настоящего договора, Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1% от стоимости выполненных, но неоплаченных работ за каждый день просрочки.
- В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик в праве взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от суммы невыполнения работ за каждый день просрочки.
- Гарантийные сроки:
- на работы технического обслуживания – в течение 20 дней при пробеге не более 1000 км;
- на работы текущего ремонта – в течение 30 дней при пробеге не более 2000км;
- на работы по капитальному ремонту – в течение одного года при пробеге не более 10000км.
4.4 Стороны пришли к соглашению о неприменении ст.317.1 ГК РФ к отношениям, возникшим при
исполнении обязательств по настоящему Договору.
5. Форс-мажор.
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
- При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая из сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
6. Заключительные положения.
- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут решаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
- Соблюдение претензионного порядка рассмотрения способов обязательно. Сторона, получившая претензию другой стороны, обязана направить на нее ответ в течение 10 дней с момента получения.
- Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон